隨著法律知識的普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎。以下是小編收集整理的窗簾買賣合同范文匯總四篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【篇1】窗簾買賣合同

甲方：(采購單位)

乙方：(供貨單位)

一、經(jīng)雙方平等協(xié)商，甲方向乙方采購窗簾明細如下：

1、一樓教室：艾菲爾鐵塔布合計用布176.8m，做2.7m高，計：12278.00元。

2、二樓教室：蘋果綠珍珠絨布，合計用布173.6m，做2.2m高，計：8246.00元。

3、辦公室：12公分灰色毛條，合計用布62.8m，做2.5m高，計：3957.00元。

4、共計貳萬肆仟肆佰捌拾壹圓整(￥：24481.00元)，實收貳萬叁仟叁佰捌拾圓整(23380.00元)附送辦公室藍色卷簾2個。

二、乙方承諾：自合同簽訂之日起15天之內(nèi)保質(zhì)、保量、按時完成加工并安裝完畢，爭取提前3-5天。

三、甲方承諾：預(yù)付定金壹萬圓整(10000.00元)，余款安裝驗收合格后，一個星期之內(nèi)全額付清。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

【篇2】窗簾買賣合同

甲方：

乙方：

經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協(xié)議：

1、大堂：紗編號，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，，總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，，總計金額為人民幣_________元。

3、會議室：布編號，幅高2.8米，紗編號幅高2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結(jié)算時，以雙方實際測量尺寸為準。

4、工期要求：根據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責(zé)任，乙方須精工細做，安裝到位。

6、付款方式：經(jīng)雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內(nèi)完成驗收并付清余款，;

7、售后服務(wù)：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務(wù)指導(dǎo)甲方正確使用，________年內(nèi)甲方在使用過程中出現(xiàn)問題乙方24小時內(nèi)做出處理意見。

本合同經(jīng)雙方代表簽字生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

【篇3】窗簾買賣合同

賣方：(乙方)

買方：(甲方) 根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、 交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日 。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定

本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

補充條款

甲方： 乙方：

傳真： 傳真：

電話： 電話：

20__年 月 日 20__年 月 日

【篇4】窗簾買賣合同

賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 _元整(小寫_ 元_ )。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式 安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫 _元整(小寫 _元 _) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾、坐墊 、臺布 、應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定

本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。 補充條款

甲方：

乙方：

傳真：

傳真：

電話：

電話：

________年____月____日

20________年____月____日